RADIOMARTE

Ricerca libera

RISULTATI DELLA RICERCA

Notizie trovate: 1

Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
189 15/09/2008 Tutte Leggi Lavori ed Opere, Progettazioni, Settori Speciali

Titolo: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Sottotitolo: Regolamento di atuazione della Legge Merloni (L. 109/1994)

Commento:

Il D.P.R. 554/1999 è il Regolamento che ha dato attuazione alla legge Merloni (L. 109/1994). E' destinato ad essere abrogato ad opera del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006.

Qui riportiamo gli articoli da 1 a 92, che riguardano:

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

*    Potestà regolamentare (artt. 1 e 2)……………………………………….   
*    Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell’Autorità sui lavori pubblici  (artt. da 3 a 6)

ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL’ACCESSO AGLI ATTI

*    Il responsabile del procedimento (artt. 7 e 8)
*    Disciplina dell’accesso agli atti e forme di pubblicità (art. 9 e 10)

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

*    Programmazione dei lavori (artt. da 11 a 14)
*    Progettazione (artt. da 15 a 17)
*    Progetto preliminare (artt. da 18 a 24)
*    Progetto definitivo (artt. da 25 a 34)
*    Progetto esecutivo (artt. da 35 a 45)
*    Validazione del progetto ed acquisizione dei pareri – approvazione dei progetti (artt. da 46 a 49)

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA

*    Disposizioni generali (artt. da 50 a 56)
*    Concorso di idee (artt. 57 e 58)
*    Concorsi di progettazione (artt. da 59 a 61)
*    Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP (artt. da 62 a 64)
*    Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalorein Euro di 200.000 DSP (artt. da 65 a 70)

SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

*    Disposizioni preliminari all’espletamento della gara (art. 71)
*    Categorie di opere  – qualificazione delle imprese – cause di esclusione (artt. da 72 a 75)
*    Appalto di lavori pubblici (artt. da 76 a 78)
*    Termini per le gare – pubblicità (artt. da 79 a 81)
*    Lavori segretati – permuta (artt. 82 e 83)
*    Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici (artt. da 84 a 87) – Lavori in economia (art. 88)
*    Criteri di aggiudicazione (artt. da 89 a 92)

Qui riportiamo gli articoli da 93 a 148

, che riguardano:


SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI

*    Riunione di imprese (artt. da 93 a 99)

LE GARANZIE
                
*    Cauzioni (artt. da 100 a 102)
*    Polizze assicurative a carico dell’esecutore dei lavori e del progettista (artt. da 103 a 106) e 108

IL CONTRATTO
    
*    La stipulazione ed approvazione del contratto (artt. da 109 a 111)
*    Aspetti economici del contratto d’appalto (artt. da 112 a 117)
*    Risoluzione e recesso del contratto (artt. da 118 a 122)

ESECUZIONE DEI LAVORI

*    Direzione dei lavori (artt. da 123 a 128)
*    Consegna dei lavori (artt. da 129 a 132)
*    Sospensione dei lavori (art. 133)
*    Varianti (artt. da 134 a 136)
*    Ulteriori disposizioni sull’esecuzione dei lavori (artt. da 137 a 140)
*    Subappalto (art. 141)
*    Lavori in economia (artt. da 142 a 148)
 

Qui riportiamo gli articoli da 149 a 210, che riguardano:

ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

*    Definizione delle riserve in corso d’opera mediante accordo bonario (art. 149)
*    Definizione delle controversie mediante arbitrato (artt. 150 e 151)

LA CONTABILITA’ DEI LAVORI

*    Scopo e forma della contabilità – contabilità dei lavori in economia (artt. da 152 a 186)

COLLAUDO DEI LAVORI

*    Disposizioni preliminari – visita e procedimento di collaudo (artt. da 187 a 210)

Qui riportiamo gli articoli da 211 a 232, che riguardano:

LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI

*    Beni culturali – progettazione (artt. da 211 a 224)

DISPOSIZIONI PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI ESEGUITI NELL’AMBITO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 26 49/1987 (artt. da 225  a 230)

DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

*    Abrogazione di norme (art. 231)
*    Disposizioni transitorie (art. 232)

Qui riportiamo gli allegati.

Inserto leggi e regolamenti:
Informazione pubblicitaria: Appaltitalia - INSERISCI QUI LA TUA PUBBLICITA'

Appaltitalia quotidiano iscritto al registro della stampa del Tribunale di Napoli, N.39 del 01/04/2004
Direttore responsabile Dott. Diego La Grassa

Edito da Editanet S.r.l. P. IVA 06646021219
Sede Legale: Via Francesco Lauria - Centro Direzionale Isola F/11 interno 86 - 80143 Napoli
Sede Operativa: CDN Napoli Isola F11 - 80143 Napoli
Tel.: +39 0810208600 / +39 08118658035 - Fax: +39 0810112814
editanetsrl@pec.sinapsis-srl.net
ISSN online: 2531-6095